【精选】装修合同范文汇总九篇
随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的装修合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
装修合同 篇1发包人：_________
承包人：_________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1 工程地点：_____
1.2 工程内容：房屋间数____室___厅;总建筑面积____平方米。
1.3 承包范围：_________
1.4 承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式： (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。
1.5 开工日期：___年____月____日;竣工日期：_____年____月 ___日;总日历工期(包括法定节假日)：____日。
第2条 合同价款与支付
2.1 合同价款：金额(人民币大写)：_____，￥：___。
2.2 合同价款采用方式： 双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。 (1)采用固定价格：固定价格加___%包干风险系数计算。包干风险包括____。 (2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 (3)成本加酬金：_____
2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款___%即人民币(大写)____，预付款扣回的时间、比例：____。
2.4 工程款(进度款)支付 (1)工程款支付方式：____ (2)工程款支付金额和时间：___ 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。 发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供： (1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。 (2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
第4条 发包人工作
4.1 指派___为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2 装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条 承包人工作
5.1 指派___为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条 材料供应
6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条 安全生产和防火
7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员
装修合同 篇2委托人：（以下简称甲方）业主 联系方式 身份证号码
承包方：（以下简称乙方）：施工负责人 联系方式 身份证号码
甲乙双方在平等，友好，自愿，协商一致基础上达成以下协议，以资双方共同遵守：
第一条、 工程概况
1、甲方装修房屋系合法居住房
2、装修房屋施工地点：
3、施工范围：卧室，客厅，餐厅，厨房，卫生间，阳台等套内面积
4、装修内容：房屋内水电，弱电工程，墙体增加工程：大衣柜，酒柜，吊柜，鞋柜，客厅，餐厅天花吊顶，电视背景墙等木工工程：房间地面找平，厨房卫生间吊顶安装，洁具，灯具等安装，搬运工程等其它双方约定以及住宅内装修工程中应包含所有工程。
5、承包方视为乙方，包工包部份材料
6、工程总价款
第二条：关于工程价款结算约定：
2双方款项往来，均应出具收据。
第三条：关于材料约定
甲方提供材料：
1、房屋内所有地面、墙面，瓷砖，地漏；
2、房屋内所有套装门（含防盗门），门套，窗套；
3、三个房间复合地板、客厅餐厅角线；
4、所有灯具、开关、插座（包括电箱空开）；
……此处隐藏6687个字……。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_______仲裁委员会申请仲裁；_______人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方（业主）：______________ （签章） 乙方： ______________（签章）
住所地址：______________ 企业地址：______________
邮政编码：______________ 邮政编码：______________
工作单位：______________ 法人代表：______________
委托代理人：______________ 委托代理人：______________
电 话： _____________ 电 话：______________
签约地址：______________ 签约日期：______________
装修合同 篇7由双方资源协商 为甲方为乙方，签订以下合同条款：
1、由乙方承接甲方库玛大厦十五楼吊顶施工，共26个房间及走道约500平方米。方式 由乙方包工包料。材料规格由乙方提供样品为准。
2、二级造型由木方纸面石膏板构成。
3、价格：二级吊顶为每平方米85元，平面为60每平方米，包括窗帘含在内，其它改动由双方协商。
4、施工要求，吊杆间距90cm，纸面板不露定毛，钉距20至25公分乙方不包含开通孔，包开维修口及消防口。
5、付款方式：预付元中途付元，其余款项完工后十天一次付清。
此合同一式两份
甲方： 乙方： 手机： 手机：
年 月 日
装修合同 篇8第一、了解相关装修法律法规
在装修之前，我们不需要了解全部的装修法规，但是基本的装修法律法规是需要我们知道的，例如：
《中华人民共和国建筑法》
第七十条 凡是违反本法规定，涉及到建筑主体或是承重结构变动的装修工程，私自施工的，责令改正，处以罚款，造成经济损失，承担赔偿的责任，情节严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
只有保证我们的施工属于合法装修，没有违反装修法规，那么我们才可以进行下一步的施工操作。
第二、签订装修合同需要注意的问题
1) 注意合同名和合同的内容是否一致
有的企业会用合同的统一文本，这本来是好事，但是因为对合同的性质了解不够细致，容易出现张冠李戴的情况。例如：本来是加工的承揽合同，却用了购销合同的文本，后期合同的履行和适用法律条款多增添争议。
2)注意列明每项商品单价
有的企业在购销的合同之中，标注的是多类商品，但只在装修合同中明确各类商品的总价款，而不是具体到每种商品的单价，如果合同后期履行发生争议，就很难确定履行部分商品的价格。
3)在签订装修合同中明确违约金和赔偿金的计算方法
《合同法》虽然是规定了一方违约，另一方则可以向其追违约金和赔偿金等，但是如果装修里没有明确违约金的数额，法院就会视双方当时放弃了违约金权利，不会授予支持。所以对赔偿金的计算方法在装修合同中要明确约定好，这有利于以后发生争议确定赔偿的金额。
4)确定管辖法院
现在很多案件中，经常在诉讼管辖区域耗费了时间和精力。如何避免这样的情况发生?
我们可以在装修合同签订时明确出管辖法院。因为在签订装修合同时，双方一般都会比较友好，也比较容易达成一致的意见，但事先在装修合同中确定了管辖法院，那就不必为以后争管辖法院而争斗的你死我活了。
以上的所有相关信息都是为了保证我们自己的权益，虽然这些都是小细节，但是我们还是需要注意的，防患于未然总是好的。
装修合同 篇9（合 同 附 件）
发包方（甲方）：
甲方代理人：
承包方（乙方）： 北京红绿蓝装饰有限责任公司
乙方代理人：
签定日期： 年月 日
签定地点：
合同编号： GZ07—1095
附件三：
甲方提供材料一览表
备注：所有甲方提供材料的质量和数量由甲方把关，如果由于材料质量而导致工程质量出现问题的，
由甲方承担责任，造成的返工费用由甲方支付。
甲乙双方认可签名：
甲方代表（签字盖章）： 乙方代表（签字盖章）：
附件四：
乙方提供材料标准一览表
声明： 1、由我公司（乙方）提供的所有装饰材料皆达到国家质量标准。
2、如甲方对以上材料有其它要求而造成购买价位的悬殊，差价由客户找齐。
甲乙双方认可签名：
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：
附件五：
施工进度计划表
说明： 1、此计划书甲、乙双方各执一份，以此安排时间，配合施工。
2、以上提供的进度计划为前期预计，实际施工中难免有一定变化，如有变动，以乙方通知为准，没有通知的，按此计划执
行。
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：
日期：日期：
附件六：
装 修 工 程 项 目 变 更 单（增 加 项 目）
以上项目变更需按实际施工逐项填写，凡未经文字落实的增项，乙方不负质量、保修及可能造成的损失和责任。
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：
